Details

Störungen im Bauablauf - online

Double-Teaching: Profitieren Sie vom fundierten Fachwissen zweier Spezialisten in Co-Moderation.

- Auswirkungen von angeordneten Nachtragsleistungen sowie von zufälligen Mengenänderungen auf die Bauzeit aus juristischer und baubetrieblicher Sicht -

Ansprüche des Bestellers / Auftraggebers
- BGB-Bauvertrag
  - a) Schadensersatz aus Verzug, §§ 280 ff. BGB
  - b) Rücktritt, § 323 BGB
- VOB-Bauvertrag
  - a) Ausführungsbeginn ohne Vereinbarung, § 5 Abs. 2 VOB/B
  - b) Verzögerung von Beginn, Ausführung / Fertigstellung, § 5 Abs. 3, 4 VOB/B
  - c) Kündigung durch den Auftraggeber, §§ 5 Abs. 4, 8 Abs. 3 VOB/B
  - d) Sonderkündigungsrecht, 6 Abs. 7 VOB/B
- Vertragsstrafe
- Aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung
Ansprüche des Auftragnehmers / Unternehmers
- Vertragliche Ansprüche – VOB-Bauvertrag - § 2 Abs. 5, 6 VOB/B
- Vertragliche Ansprüche BGB-Bauvertrag - §§ 650b, c BGB
- § 6 VOB/B: Schadensersatz / Entschädigung / Kündigung
  - a) Bauzeitverlängerung, § 6 Abs. 1 - 4 VOB/B
  - b) Schadensersatz gem. § 6 Abs. 6 VOB/B
  - c) Sonderkündigungsrecht, § 6 Abs. 7 VOB/B
- Entschädigung gem. § 642 BGB
- Anspruchsdurchsetzung – bauablaufbezogene Darlegung
- Aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung

Die bauablaufbezogene Darstellung von Ursachen und Auswirkungen von Störungen
- Erforderliche Dokumentation
- Soll- und Istablauf
- Bauzeitändernde Ereignisse und deren Auswirkungen auf den Bauablauf